ihale sözleşmesinin feshi ile teminat mektubunun nakte çevirilerek el konulmasının haksız olduğu davalının belirttiği 10 günlük ihtar yazısının * tarihli yazı olduğu tebliğ belgesinde 10 günlük ihtar yazısının tebliğ edilemediğinin açıkça görüldüğü adreste tanınmadığı yazılarak *tarihinde iade edildiğinin öğrenildiği tebligat yapılamamasına rağmen davalının yeniden ihtar göndermemesi
Devamı...

ihale hak ediş kesintilerinin haksız olduğu gerekçesi ile davalıya müracaat edildiği davalı * tarihli kesinti konulu yazısı ile İlgi dilekçede belirtilen SGK ile ilgili %5 lik teşvik indirimi Kurumumuz lehine faydanılması gerekli bir indirim olduğundan tarafınıza ödeme yapılamaması hk
Devamı...

ikmal ihalesinde kullanılan projelerin uygulanamaz nitelikte olduğundan kullanılamayacağına yönelik yargı mercilerince verilmiş bir hüküm bulunmaması gerekçesi ile mevcut projeler kullanılarak ihaleye çıkılılabilir
Devamı...

ihalede yer verilen teknik görüş yazısından, şikayete konu ihalenin kısmına teklif veren başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’nin 4 ve 6’ncı maddelerine uygun olduğu, ancak anılan Şartname’nin 8’nci maddesinde yer alan düzenlemeyi her iki ürününde karşılamadığı anlaşılmış olup başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

kesin hakedişin kesinleştiği açıklanmış ve mahkemece bu rapor benimsenmiş ise de idarece yapılan düzeltmeler nedeniyle bu hakedişin kesinleştiğinin kabulü mümkün değildir. Bu nedenle mahkemece kesin hakedişin çıkarılması gerekir. Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarında ise kesin hakediş çıkarılmadığı gibi aralarında çelişkiler de bulunduğundan yapılması gereken iş, konusunda uzman yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak tüm ihale evrakı, sözleşme eki olan şartname hükümleri, ara hakedişlerde kesinleşmiş olgular dikkate alınarak, tarafların itirazları da cevaplandırılmak suretiyle alınacak rapor sonucuna uygun karar verilmesinden ibaret iken, eksik inceleme ve hatalı yorum ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihalede ödeme emri belgelerine eklenen Gecikme Cezası Tutanaklarını imzalayan *gecikme cezasını sözleşme bedeli üzerinden hesaplaması gerekirken teslim alınan mal bedeli üzerinden hesapladığından ve Gecikme Cezası Tutanağı ödeme emri belgesine eklenen bir gerçekleştirme belgesi olup yükleniciden kesilen gecikme cezası tutarının eksik olmasına sebep olduğundan kamu zararının oluşmasına yol açan harcama sürecinde yer alan Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla mali sorumludur
Devamı...

ihalede süre uzatım kararları neticesinde sözleşmesinde öngörülmediği halde yükleniciye fiyat farkı ödenmesi sonucunda *TL kamu zararına neden olunması
Devamı...

ihale işi kapsamında atık su tesisinin inşaatı, ekipman temin ve montajı işçilik bakım arıza revizyon yenileme işletme gibi işin başından nihayetine kadar olan tüm süreçler yüklenicinin sorumluluğuna verilmiş isteklilerin tekliflerini bu hususları gözeterek yapması gerektiği ihale dokümanında açıkça belirtilmiştir Tesisin yapımı dâhil tüm süreçler yüklenicinin uhdesinde olduğundan şartnamede belirtilen hususların yerine getirilmemesinde herhangi bir mazeretin kabul edilmesi mümkün değildir Şartnamede yüklenicinin *hesaplarını tam olarak yapması gerektiği ve belirtilen deşarj limitlerini sağlamak zorunda olduğu tereddüde mahal vermeyecek katiyette açıklanmıştır Şayet deşarj limitleri sağlanamazsa her gün için sözleşme bedelinin 0,0005’i (on binde beş) oranında ceza kesileceği hüküm altına alınmıştır
Devamı...

ihalede işe başlama tarihi* iş bitim tarihi ise * olan söz konusu yapım işi niteliği itibariyle yıllara sari bir iş olmasına rağmen * yılında yapılan hakediş ödemelerinden %3 oranında gelir vergisi tevkifatının yapılmaması sonucu * TL kamu zararına neden olunduğu hk
Devamı...

belli istekliler arasında ihale usulüyle Şti ihale edilen yapı İşinde *poz numaralı “Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi imalatına ilişkin yeni fiyatın tespitinde Karayolları Genel Müdürlüğünün *yılında güncellenen analizlerinin kullanılması gerekmekte iken ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait analizlerin kullanılması sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği hk
Devamı...

ihale İşinin geçici kabul tutanağında tespit edilen eksikliklerin yüklenici tarafından giderilmemesi nedeniyle sözleşmeye göre kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi hk
Devamı...

sözleşme imzalayarak yapımını üstlendiği akdedilen sözleşmenin 3. Maddesi “ödeme şekli” kısmında yüklenicinin hakedişinden düşülecek şekilde, işverenin onayı doğrultusunda yüklenici işverenin malzeme aldığı firmalardan malzeme alımı yapabileceğini müvekkilde yüklenmiş olduğu işin gereği malzemeleri belirlediğini davacı firmadan malzeme aldığını Tarafların arasındaki anlaşma gereğince asıl işveren tarafından yapılan işlerin kontrol edilip, hakedişlerin onaylanmasını müteakip Mekanik tarafından müvekkile ödeme yapılacağı müvekkil tarafından da davacı firmaya malzeme parası ödeneceği Bu durumdan davacı firmanın da bilgisi ve onayı bulunduğunu müvekkil, taahhüdünde bulunduğu işi tamamıyla bitirerek teslim ettiğini ancak Konfor Mekanik tarafından kendisine ödeme yapılmadığını Bu nedenle yapmış olduğu işin malzeme kısmının parasını davacıya ödeyemediğini Müvekkil tarafından yapılan işlerin karşılığında şirketine fatura kesildiğini işbu fatura için yasal işlemler başlatıldığını söz konusu firmanın, asıl işverenlerden hakedişlerini alıp almadığını bilmediklerini netice olarak, davacının bilgisi dahilinde olarak ödeme yapılamadığını fatura takibine de itirazı
Devamı...

hizmet ihalesi alımı işinin davalıya temliki kaydıyla müvekkilinin davalı ve davalıyla organik bağı olan bazı şirketlere vadesi gelen ve gelecek tüm borçlarını sona erdirmesi için protokolün imzalandığını devir tutarının * TL olduğunu devirle birlikte müvekkilinin borçlarının sona ermesine rağmen davalının icra takibine devam ettiğini ve dava tarihi itibariyle icra dosyasından * TL tahsilat yaptığının öğrenildiğini belirterek müvekkilinin takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine takibe konu çeklerin müvekkiline iadesine tahsil edilen tutarların tahsil tarihlerinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle davalıdan istirdadına ve asıl alacağın %20’si oranında tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talepli dava
Devamı...

yakıt alımına ilişkin sözleşme incelendiğinde davacının yazılı olarak talepte bulunduktan sonra ödeme yapılacağının yazıldığını yazılı olarak başvurmadan icra takibi yapma yoluna gittiklerini yapılan son ihaleyi alamadıklarından davacı tarafın bu şekide davrandığını kötü niyetli olarak icra takibi başlattıklarını mal alımına ilişkin borç yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödendiğini davacıya herhangi bir borçlarının kalmadığını iddia edilen alacak bir kamu kurumuna ihale yolu ile mal satılmasına ilişkin olduğunu sadece davacının şirket olmasının temerrüt faizi talep edilebilmesine imkan tanımayacağının açık olduğunu söz konusu talebin isabetli olmadığını, ancak yasal faiz istenebileceğini
Devamı...

ihale yapımını taşeron olarak üstlendiğini sözleşmenin imzalanmasından sonra *Şubesine ait üç adet toplam *TL bedelli çekin avans olarak davalı şirkete verildiğini sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen bir kısım gelişmeler sonucunda, davalının üstlendiği mekanik ve elektrik ile ilgili kısım da dahil olmak üzere sözleşme konusu işe ilişkin projenin tamamen değişmesi gündeme gelmiş ve proje tamamen değiştiğini yaşanan bu gelişmeler üzerine, taraflar arasında imzalanan sözleşme geçerliliğini yitirdiğinden noter kanalıyla davalıya ihtarname gönderilerek avans olarak verilen çeklerin iadesinin istendiğini ancak davalı taraf çekleri iade etmediği
Devamı...

ihale inşaatı peyzaj imalatı Kazı dolgu ve tüm bu işlere ait nakliye işleri olduğunu imalata başlanmasından sonra davalı idare tarafından 1. keşifte bulunmayan ancak temel artışını ve üst yapı artışını zorunlu hale getiren revize ve yeni projeler yapıldığını bahsedilen bu proje değişikliklerinin ilave projeler ve revize projelerin sunulması sebebiyle idare tarafından keşif artışının yapıldığını ve davacı müvekkili firmaya ilave süre verilerek iş bitim tarihinin değiştirildiğini yer teslimi sırasında kısmi yer teslimi yapılmış olmasına ek olarak revize ve yeni projelerin sunulması üzerine işin ve imalatın yapılmasının müvekkili firmaya büyük zorluklar çıkardığını yeni ve revize projelerin ortaya çıkması ile yıllara ait ödenekler ile işin ve imalat bedelinin farklılık gösterdiğini ve bu sebeple ödenek yetersizliği sebebiyle müvekkili firma imalatlarının hakedişe sokulmadığını ve bu doğrultuda tüm hakedişlerde eksik ödeme yapılmasına sebebiyet verildiği
Devamı...

ihale sözleşmesinde normal teslim süresinin bitmesiyle davacı idarenin hemen fesih ihtarında bulunamayacağı bunun için 10 gün bekleyeceği buna karşılık davalı yüklenicinin de gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin *oranında ceza ödeyeceği kabul edilmiştir 4735 sayılı yasaya tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar görmesine neden olur Bu yüzden bu tür sözleşmelerdeki ceza koşulu nitelendirilirken idarelerin açıklanan özelliği gözden uzak tutulmamalıdır Davacı sözleşme ve idari şartnamenin yukarıda değinilen hükümleri uyarınca fesih ihbarından önce 10 gün beklemek zorunda kalmış ve böylece fesihten öncesine ait olmak üzere bu cezayı isteme hakkını kazanmıştır
Devamı...

Geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi.
Devamı...

Geçici kabul sırasında saptanan eksiklikler ve kusurlar işin süresinde bitirilmemesi anlamına gelmediğinden ve Şartname maddesinde de bu cezanın giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın *oranında kesilmesi gerektiği açıkça ifade edildiğinden Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası x gecikilen gün sayısı şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu hk
Devamı...

bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa geçici maddeler eklendiği * tarihleri arasında hazırlana fatulardaki fiyat farkları yerine uygulanması gereken yeni ek fiyat farkı hesap tabloları hazırlandığını ve davalı İdareye gönderildiğini davalı idare müvekkili şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici Madde(3)’ te düzenlenen ek fiyat farkı alacağının bulunduğunu ve belirttiği şekilde fatura tanzim edilmesi halinde talep edilmesi halinde ödeme sürecinin başlatılacağı yazılı olarak ikrar etmiş ancak müvekkili şirketin koyduğu ihtirazi kayıt şerhi nedeniyle kötü niyetle bu ödemeyi yapmayı reddetmesi hk
Devamı...

taraflar arasında bağıtlanan sözleşme ile ihale alan şirketin, davalı şirketin alt yüklenici olarak yapımını üstlendiği inşaatın işveren idarece tarafından belirlenen eksik ve hatalı işlerin giderilmesi işini üstlendiğini sözleşme uyarınca tüm işlerin yerine getirilmiş olmasına rağmen işin bedelin ödenmediğini hk
Devamı...

Davacı vekili, tarafların %50’şer hisse ile ortağı olduklarını ihale şirketinin *tarihinde vergi dairesince “faaliyette bulunmadığı”nın tespit edildiğini ve vergi kaydından terkin edildiğini şirketin *yıllarında ihale yoluyla iş alan ortaklığının taşeronu olarak iş yaptığını tahsil edemediği bir kısım iş bedeli tahsili hk
Devamı...

ihaleyi alan şirketin Alt taşerona ödeme sorunlarında yüklenici şirketin ana sözleşmesi gereğince çift imza ile ödeme yapılması gerekirken davalının tek imzası ile TL ödeme yapılması yaşanılan sorunlar
Devamı...

İhale inşaatını üstlenerek işin fiilen başlamasından geçici kabule kadar işin başında bulunmayı taahhüt ettiğini bu sözleşmeyle davalı tarafın işi üstlenerek işin fiilen başlamasından geçici kabule kadar işin başında bulunmayı taahhüt ettiğini bu sözleşme kapsamındaki taahhütlerin aksine davalı şirketin henüz işin ilk aşaması tamamlanmadan şantiye sahasını terk ettiğini sözleşmeye aykırılıktan ötürü davacının, kalan işi kendi olanarakları ile yapmak zorunda kaldığını ve bu kapsamda yüklenicinin edimini gereği gibi ifa etmemesi sebebiyle davacının ciddi zararlara maruz kaldığı
Devamı...

ihalede teknik görüş istenen akademik kuruluştan görüş alınamaması ve farklı bir akademik kuruluştan alınacak görüşün de ihalenin mevcut durumunu değiştirecek nitelikte olmayacağı anlaşıldığından ve ayrıca usul ekonomisi gereğince ilave görüş istenilmesine gerek görülmemesi
Devamı...

teknik görüş yazısında şikâyet konusu düzenlemenin teknik kalite verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı söz konusu düzenlemenin tek bir üretici firmaya işaret ettiği düzenlemenin tek bir markayı işaret ettiğinin anlaşıldığı
Devamı...

ihale konusu Davacı işin de kendisi tarafından tamamlanıp teslim edildiğini ileri sürerek, ödenmeyen bedelinin tahsilini talep etmekte davalı yüklenici de davacının eksik bıraktığı imalatın kendi elemanlarınca tamamlandığını savunarak ödenmeyen iş bedeli bulunmadığını
Devamı...

kesin hakediş davacı yüklenici şartnamenin yukarıda belirtilen usulüne uymadan, sadece “itirazî kayıtla” demek suretiyle imzalandığından hakedişin yüklenici bakımından kesinleştiğinin kabulü gerekir
Devamı...

ihalede yüklenicinin kesin hesapların idareye tesliminden sonra itirazı olursa itirazlarının yerlerini açık seçik belirtmek suretiyle anılan Şartname maddesindeki usuller çerçevesinde idareye dilekçe ile bildirmesi gerektiği hk
Devamı...

ihale hakedişlerinden 5510 sayılı Kanuna göre haksız olarak geçmişe yönelik kesinti yapıldığını belirterek kesintinin iadesi hk dava
Devamı...

ihale Davası eser sözleşmesinin ifası sırasında sözleşme dışı olarak yapıldığı ileri sürülen fazla imalât bedelinin tahsili hk
Devamı...

belediye tarafından ihalesi yapılan içme suyu deposu işi ile ilgili olarak davalı yükleniciye ödenmesi gereken miktarın beş katı tutarında fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla fazla ödemenin tahsili istemiyle açılacak dava hk
Devamı...

ihale masrafları ve KDV istemiyle açılmış, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre sözleşmenin feshi nedeniyle davacı idarenin herhangi bir zarara uğramadığının anlaşıldığı, rapordaki hesaplama yönteminin Yargıtay’ın menfi zarar hesabı için kabul ettiği yerleşik uygulamaya uygun bulunduğu gerekçesi hk
Devamı...

ihalede davacının yaptığı imalâtların birim fiyatlar içerisinde yer aldığı dikilen *adet demir direğin de yapılmasına yönelik idarece herhangi bir talep olmaksızın yapıldığı faydalı olduğunun da belgelendirilmediği gerekçesi hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin idarece feshi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir
Devamı...

ihale sözleşmesinin imzalandığını ancak davalı tarafın yüklenimi altında bulunan sözkonusu iş ile ilgili olarak süresi içerisinde gerekli imalâtları sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmediğini bu nedenle idarenin zarara uğradığını ve sözleşmenin feshedildiği hk
Devamı...

İhale kapsamında kurulumu yapılacak olan terminallerinin servis tarafından taşeron sıfatıyla üstlenmesi nedeniyle davacıya komisyon ve danışmanlık bedellerinin ödenmesi gerektiğinden ve taraflar tacir sıfatını taşıdıklarından uyuşmazlığın tacirler arasındaki hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanmış olması
Devamı...

ihale konusu Şantiye iş yerinde bulundurulması gereken teknik personellerden hangilerinin ne kadar süre ile görev yaptıkları/yapmadıkları hususunu gösterir kayıt ve belgelerin davalı idareden temini hk
Devamı...

ihale davasında eksik ve ayıplı imalât ile kullanılan boruların yeniden standartlara uygunu ile değiştirilmesi için mahkemece yapılacak tespit sonucu belirlenecek alacağın tahsili istemi hk
Devamı...

ihalede Yüklenicinin işi süresinde bitirmediği gerekçesiyle idarenin sözleşmeyi fesh etmesi hk
Devamı...

İhale Sözleşmesinden dönen taraf sözleşmenin ifası uğruna yaptığı saptanıp hüküm altına alınan giderleri isteyebileceği(menfi zarar), buna karşın kar kaybı (müsbet zarar) ve manevi tazminat talebi hakkında.
Devamı...

İhale Sözleşmenin % 90 oranında tamamlanmasının sözleşmenin ileriye feshi sonucunu doğuracağı
Devamı...

ihale sözleşmesinin bir kısmının yapımının olanaksız olması nedeni ile yüklenicinin sözleşmenin feshi için geçerlimidir
Devamı...

ihale sözleşmesi karşılıklı borçlar doğuran tam iki yanlı sözleşmelerdendir Kural olarak Borçlar Kanunu hükümlerine göre akdin feshine ilişkin irade beyanı tek taraflı bozucu yenilik doğuran haklardan olup, karşı tarafın kabulüne bağlı olmaksızın ona ulaşmasıyla hüküm doğurur
Devamı...

ihale Sözleşmesinin ileriye doğru feshi halinde gecikme cezası kesilebileceği hakkında
Devamı...

İhalede Geçici imkansızlığın giderilmesiyle sonucun alınmasına, normal koşullarla çok kısa bir süre kalmış ise süre uzatımı verilmesi gerektiği, söz konusu durumda sözleşmenin fesih edilmesinin haksız fesih oluşturacağı hk
Devamı...

ihalede Yer tesliminin kısmen yapılamaması nedeniyle sözleşmeyi fesih eden yüklenici zarar ve ziyanın tahsili hk
Devamı...

Yüklenicinin temerrüdün de geriye etkili fesih esas olmakla birlikte, olayın niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda ileriye etkili fesihte söz konusu olabileceği
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle oluşan kesin hesap borcunun davalı yüklenici şirket ile Türk Ticaret Kanun maddesi uyarınca yüklenici şirket ortaklarından istirdaden tahsili istemi hk
Devamı...

İnşaatın yapımına ilişkin imzalanan sözleşmenin sahanın heyelan ve deprem kuşağında kalması sebebiyle güvenli şekilde inşaa edilemeyeceğini proje tadilatıyla ek maliyet ve imalât gerektirdiğini davalıdan karşılıklı fesih talep ettiklerini ancak reddedildiğini bedellerinin ödendiğini imalâtın devamında risk oluşacağını belirterek sözleşmenin feshine teminatların iadesine karar verilmesi istenilmesi hk
Devamı...